购房合同范本（通用10篇）

购房合同范本（通用10篇）

1.购房合同范本 篇一

　　商品房达到交付使用条件后，出卖人应当书面通知买受人办理交付手续。双方进行验收交接时，出卖人应当出示本合同第八条规定的证明文件，并签署房屋交接单。所购商品房为住宅的，出卖人还需提供《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》。出卖人不出示证明文件或出示证明文件不齐全，买受人有权拒绝交接，由此产生的延期交房责任由出卖人承担。

　　由于买受人原因，未能按期交付的，双方同意按以下方式处理：_____.

2.购房合同范本 篇二

　　出卖人(甲方)：

　　买受人(乙方)：

　　甲、乙双方就房屋买卖事项经过友好协商，一致同意订立合同条款如下，以资共同遵守。

　　一、甲方愿将其拥有完全产权的位于____________市____________区____________的房屋(房屋所有权证编号：_______________，建筑面积_________平方米)以人民币_______仟_______佰_______拾_______万_______仟_______佰_______拾_______元整(￥________元)的价款出售给乙方。

　　二、本合同签定前，该房屋如有应缴纳的一切税费，概由甲方负担。本合同发生的契税，土地出让金等其他税费由乙方负担。

　　三、签定合同同时乙方愿交________万元作为定金交给甲方。乙方通过向银行申请抵押贷款方式支付甲方购房款，购房款由乙方分________期付给甲方。第________期，在贷款银行向乙方发出贷款承诺书时，乙方将________%首付房款存入银行，并由银行冻结，第________期在贷款银行向乙方发放贷款之日由银行将乙方所贷款项及________%首付款直接划到甲方的账户中；第________期，在甲方交房时，由乙方________次性将余款付给甲方。

　　四、甲方同意乙方以向银行申请贷款的方式支付房款，并作出如下承诺：

　　1、向乙方申请贷款的银行或银行认可的机构提供与贷款相关的资料，签署相关文件。

　　2、在办理产权过户手续时，应按照要求将房屋产权资料交付银行或贷款银行认可的机构持有。

　　五、如果乙方的贷款申请未获贷款银行批准，则双方同意以下________种方式解决该房屋的买卖事宜：

　　1、继续履行协议，乙方________次性将购房款支付给甲方，(期限为________个月)。甲方收到房款________天内与乙方去办过户手续。

　　2、解除协议，甲方收取乙方的定金不与退还，甲方有权再次出卖本房。

　　六、违约责任

　　1、甲方如不履行本合同规定的，每逾期________天按房价总额________作为违约金陪偿陪给乙方。逾期超过________个月时，乙方有权解除本合同。解约时，甲方除将已收的房价款(包括定金全部退还乙方外，并应赔偿乙方经济损失人民币________万元。

　　2、乙方全部或部分不履行本合同规定的付款日期及方式的。每逾期________天按房价总额________作为违约金赔偿给甲方。逾期超过________个月时，甲方有权解除合同。解约时，乙方应赔偿甲方经济损失人民币________万元。

　　3、如果甲方出售的房屋存在他项权利设定或其他产权纠纷以致影响到乙方权利的行使，一切责任由甲方承担，并应赔偿乙方的损失。

　　七、本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成的按下述第________种方式解决。

　　1、提交_____________________仲裁委员会仲裁。

　　2、依法向人民法院起诉。

　　八、其他约定

　　九、本合同自双方签字或盖章之日起生效。本合同未尽事宜双方可以签定补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

　　十、本合同一式________份，甲乙方各执________份。

　　甲方：________________________

　　乙方：________________________

　　________年________月________日

3.购房合同范本 篇三

　　卖方：___________________（简称甲方）身份证号码：_______________

　　地址：_______________。

　　买方：_____________（简称乙方）身份证号码：_________________________。

　　地址：_____________________________________。

　　根据《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方向甲方购买房地产事宜，签订本合同，共同遵守和执行。

　　第一条合同标的：乙方同意购买甲方在_______________的房产（住宅）

　　第二条上述标的房地产的成交价格为：单价：人民币_______________

　　第三条付款时间和方式：

　　（1）甲乙双方同意一次性支付。在签署本合同之日，乙方应向甲方支付人民币_______________元，双方同意向甲方支付定金（含定金）人民币_______________

　　（2）甲方应在_______________内与乙方办理产权转移手续

　　（三）税费分担甲乙双方应遵守国家房地产政策法规，按规定缴纳办理房地产过户手续所需的税费。经双方协商，所有交易税费均由_________承担。

　　第四条交付：

　　第五条违约责任：

　　甲乙双方签订合同后，乙方中途违反二手房居间合同范本的，应当书面通知甲方。甲方应退还乙方已付款（不含利息）在_______________内给乙方，如甲方在二手房买卖协议中途违约，应书面通知乙方，并自违约之日起_____日内将乙方已支付的双倍定金及已付款退还给乙方。

　　第六条本合同的主体

　　1、甲方为_______________。

　　2、乙方为____________________。

　　第七条本合同一式两份，双方各执一份。

　　第八条因履行本合同发生的争议，双方可以通过协商和诉讼解决。

　　第九条本合同未尽事宜，甲乙双方可另行约定，补充协议经双方签字盖章后与本合同具有同等法律效力。

　　第十条该房屋产权的转让只能在甲、乙双方之间进行，否则，乙方将向甲方支付额外费用人民币_______________

　　第十一条双方约定的其他事项：_______________

　　出卖人（甲方）：_______________（指纹）身份证号码：_____________________。

　　地址：_______________邮政编码：___________________。

　　电话：_______________；

　　买方（乙方）：________________（指纹）身份证号码：_______________。

　　地址：_______________邮政编码：___________________。

　　电话：_______________。

　　认证日期：____年____月____日。

4.购房合同范本 篇四

　　双方可以就下列事项约定：

　　1、该商品房所在楼宇的屋面使用权_________________________;

　　2、该商品房所在楼宇的外墙面使用权______________________;

　　3、该商品房所在楼宇的命名权___________________________;

　　4、该商品房所在小区的命名权_________________________;

　　5、_____________________________________________;

　　6、_____________________________________________.

5.购房合同范本 篇五

　　出卖人(甲方)：

　　买房人(乙方)：：

　　甲、乙双方就房屋买卖相关事宜，依照现行法律法规，本着平等、自愿、公平、公正的原则，协商一致，订立本合同如下条款，供双方共同遵照执行：

　　一、房屋具体情况：

　　1、位置：

　　2、房屋面积约为 平方米 。

　　二、出售价格：该房屋带地板砖总计房价 元整，人民币大写： 。

　　三、付款方式：

　　1、该房屋总价格为人民币 元整，协议签定之后，首付 金。

　　四、甲方责任：

　　1、甲方必须保证本房产的合法性，保证其未被抵押、担保、出租、出售等，确保不存在任何尚未理清的纠纷;

　　2、甲方须提供所有相关书面资料并确保其有效性，积极协助乙方办理相关手续。

　　五、乙方责任

　　1、按本合同约定及时支付购房款等相关费用;

　　2、本合同签订后，视为乙方认可本房产质量，日后之维修、保养等费用，由乙方自行承担，不得以房屋质量问题向甲方提出任何要求。

　　六、违约责任

　　本合同签订后，任何一方不得擅自变更或解除合同，否则，擅自变更或解除合同的一方负责赔偿对方的一切损失。

　　七、双方约定

　　1、本合同自双方签字或盖章之日起生效。

　　2、本合同一式份，具有同等法律效力，甲乙方各执一份。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　______年____月____日

6.购房合同范本 篇六

　　甲方（转让方）：

　　乙方（转让方）：

　　根据国家和省法律、法规和有关规定，甲、乙双主在平等、自愿、协商一致的基础上就下列房地产买卖达成如下协议：

　　第一条买卖房地产情况

　　甲方拟将位于______的房地产（房屋平面图见附件一）转让给乙方。乙方对甲方拟转让的房地产作了了解，愿意购买该房地产。该房地产共用自用土地使用权面积为______平方米，土地使用权用权类型为，房屋建筑面积为______平方米，其中套内；整层内的建筑面积为______平方米，公共部位与公用房屋分摊建筑面积为______平方米（以上面积均以《房地产权证》登记的面积为准）。该房地产甲方于______年______月______日向______申请产权登记，领取了《房地产权证》，证书号码为______，房地产权共有（用）证号码为______。

　　第二条买卖房地产价格、付款方式

　　甲、乙双方议定该房地产交易总金额为______仟______佰______拾______万______仟______佰______拾______元整。乙方应于合同签订后______天内支付甲方定金______仟______佰______拾______万______仟______佰______拾______元整。乙方于______年______月______日前支付第二期房款______仟______佰______拾______万______仟______佰______拾______元整。最后一期付款______仟______佰______拾______万______仟______佰______拾______元整，在办理好转让手续并核发新的《房地产权证》时付清。已付定金将在最后一期付款时冲抵，付款方式：现金；支票；汇款。

　　第三条登记过户手续办理

　　本合同签订之日起三十日内，甲、乙双方应携带有关资料到办理过户手续。乙方支付最后一期购房款时，甲方应同时将办理过户后的《房地产权证》交付给乙方。

　　第四条房地产交接双方同意于______年______月______日由甲方将该房地产交付给乙方使用。

　　第五条权利保证约定甲方保证上述房地产没有产权纠纷和财务纠纷或其他权利限制，若发生买卖前即已存在任何纠纷或权利障碍的，概由甲方负责处理，并承担相应法律责任，由此给乙方造成经济损失的，由甲方负责赔偿。

　　第六条违约责任

　　甲方决定中途不卖及逾期15天仍未交付房地产时，作甲方中途悔约处理，本合同即告解除，甲方应在悔约之日起七日内将所收定金及购房款退还给乙方，另赔偿乙方______仟______佰______拾______万______仟______佰______拾______元整的违约金。乙方决定中途不买及逾期15天仍未付清庆缴购房款时，作乙方悔约处理，本合同即告解除，乙方所交定金，甲方不予退回，已付购房款甲方在七日内退回乙方，另赔偿甲方______仟______佰______拾______万______仟______佰______拾______元整的违约金，由甲方在乙方已付房款中扣除。

　　第七条税务承担办理上述房地产过户所需缴纳的税费，由甲、乙双方按规定各自负责。

　　第八条合同争议的解决方法本合同履行过程中如发生争议，双方应及时协商解决，协商不成的，按下述第______种方式解决：

　　1、提交仲裁委员会仲裁。

　　2、依法向人民法院起诉。

　　第九条本合同未尽事宜处置及生效

　　本合同未尽事宜，双方可协商签订补充协议（附件二），补充协议与本合同具有同等法律效力。

　　第十条本合同一式三份，甲、乙方双方各存一份，当地房地产管理部门存一份。

　　甲方（签章）：____________

　　乙方（签章）：____________

　　______年______月______日

7.购房合同范本 篇七

　　甲方（卖方）：____________________

　　乙方（买方）：____________________

　　甲、乙双方就房屋买卖事项，经协商一致，达成以下合同条款：

　　一、甲方自愿将坐落在______________________________（建筑面积________平方米，储藏室________平方米，产权证号________________）房地产给乙方，并将与所该房产的相关的土地使用权同时给乙方（附房产证复印件及该房产位置图）。

　　二、双方议定上述房地产及附属建筑物总价款为币大写________________；即币小写____________________。

　　三、乙方在签订本合同时，支付定金________，即小写____________。

　　四、乙方支付定金之日起____个月内，向甲方支付首付款（定金从中扣除），首付款之外的款项通过银行住房按揭方式交付（有关期限和程序按照所在按揭银行规定办理）。

　　五、甲方保证该房产合法、权属清楚、有合法的土地使用权（已交纳土地出让金）。

　　六、办理房产证手续所产生的有关税费由方承担。

　　七、乙方支付首付款后，甲方即积极配合乙方办理有关房产过户手续，待房产过户到乙方名下之时，乙方应向甲方付清全部房款余额。

　　八、甲方应在前将该房产交付乙方；届时该房产应无任何担保、抵押、房产瑕疵，无人租住、使用；无欠账，如电话费、水电费、物业管理费、取暖费、入网费、有线电视费等。

　　九、本合同签订后，如一方违反本合同条款，该方应向对方支付________元的违约金；一方如不能按规定交付房产或按规定支付房款，每逾期一日，应向对方支付________元罚金，逾期30日视为毁约；如因及银行规定，本合同涉及房产手续客观上不能办理过户或银行不能办理按揭导致合同解除，不适用本条款。

　　十、交付该房产，甲方不得损坏该房产的结构、地面和墙壁及不适移动的物件。

　　十一、本协议一式两份，具有同等法律效力，自双方签字之日生效。

　　甲方（签章）：_________________

　　乙方（签章）：_________________

　　_______年________月_______日

8.购房合同范本 篇八

　　购房人：（以下简称承购房）

　　房地产开发公司：（以下简称房产开发商）

　　承购方拟有意购买房产开发商位于西cc社区幼儿园楼房的购房意向，并认可以下条款：

　　一. 承购方愿意接受的购房条件为：

　　1. 购房总价确认：

　　2. 包含设施确认：

　　3. 签约时间：

　　4. 付款时间：

　　5. 其他条件：

　　二.承购方为表示购房诚意及具体意向，购房合作方式如下：

　　承购意向方案一：

　　由承购方向房产开发商支付 元的意向金（作为定金），双方签订相应的合同，承购方与xx年4月30日前向开发商续交 购房款额，xx年10月30日前第二次续交 购房款。xx年12月30日前交齐购房的60%的房产购买首付款款额，房产开发商协调关系，帮助承购方办理相应的房产所有权手续。

　　承购意向方案二：

　　房产开发商将此幼儿园楼梯以每年 元的租金租给承购方一年，一年后即.1.1日，由承购方一次性交齐购买该房产的首付款，办理相应的房产所有权手续。

　　承购意向方案三：开发商以每年 元的租金将房屋租赁给承购方两年，与.1.1日，承购方全款购买该房。考虑到幼儿园的装修和xx年的春季招生工作，恳请房产开发商于 年 月 日 时之前确定意向，一旦房产开发商接受承购方的上述购买意向和购买条件并在意向书上签字，则购房合作生效。在相应的承购方案规定的期限内，如承购方不能按期交付房款，开发商将有权收回房屋的所有权和使用权，发生的款项一律不退反给承购方。如果开发商在本意向金书上签字后，房产开发商反悔不出售或变更出售条件等其他行为致使交易不成功的，开发商双倍返还承购方支付的意向金或其它租赁费用。

　　三. 本意向书一式两份份，承购方房产开发商各执一份，双方签字即生效，

　　承购方： 日 期：

9.购房合同范本 篇九

　　甲方：（以下简称甲方）

　　乙方：（以下简称乙方）

　　根据相关法律法规，甲乙双方遵循平等、自愿、公平、诚实信用、守法的原则经协商一致，达成如下条款：

　　一、甲方将其拥有独立产权的位于一幢房产（三楼号）出售，乙方愿意购买。其建筑面积约为㎡（以土地房屋产权证上确定的为准）。

　　二、上述房产的交易价格为：单价人民币元/㎡，总价人民币元整（大写：拾万仟佰拾元整）

　　三、房屋交付日期：合同签订之日即交付房屋。

　　四、付款形式及付款时间：双方约定采取分期付款的方式。

　　1、在合同签订之日乙方支付购房款元整；

　　2、在年月日支付购房款元整；

　　3、在甲方将有100%产权的土地证，房产证交付给乙方时结清下剩购房款。（办证税费由乙方承担）

　　五、房屋质量及保修责任。

　　甲方交付的商品房的质量和相关设施应符合国家有关规定和甲方的承诺，未达到国家有关规定的甲方应承担责任。

　　六、配套设施运行约定。

　　1、甲方确保乙方在水、电、燃气等方面配装方便、畅通。

　　2、甲方确保乙方有免费、安全的摩托车停放处，在今后修建车库时优先乙方购买。

　　七、违约责任。

　　1、甲方应在协议签订后一年时间内将办理好的拥有100%产权的土地证和房产证交付给乙方，否则乙方有权拒付剩下房款，且由甲方承担因此而带来的一切责任和经济损失。

　　2、乙方应在约定时间内按时支付购房款，否则甲方有权追缴应付款5‰的滞纳金。

　　八、本协议一式二份，甲乙双方各执一份，自签订之日起生效。

　　甲方（签章）：

　　乙方（签章）：

　　20xx年X月X日

10.购房合同范本 篇十

　　卖方：_______________(简称甲方)

　　买方：_______________(简称乙方)

　　根据《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方向甲方购买房产签订本合同，以资共同信守执行。

　　第一条、乙方同意购买甲方拥有的座落在__张家港市凤凰镇凤凰花苑拥有的房产，建筑面积为__143__平方米。自行车车库13平方米。地下车位一只。

　　第二条、上述房产的交易价格为：单价：人民币________元/平方米，总价：人民币___________元整(大写：__拾____万__零__仟__零__佰__零__拾__零__元整)。本合同签定之日，乙方向甲方支付全部购房金额。

　　第三条、甲方应于收到乙方全额房款之日起____天内将交易的房产全部交付给乙方使用。

　　第四条、税费分担甲乙双方应遵守国家房地产政策、法规，并按规定缴纳办理房地产手续所需缴纳的税费。经双方协商，由__甲__方承担。过户手续所需缴纳的税费，经双方协商，由

　　第五条、违约责任甲、乙双方合同签定后，若甲方中途违约，应书面通知乙方，并自违约之日起____日内应以乙方所付金额的双倍赔偿给乙方。

　　第六条、本合同主体

　　1.甲方是____________共______人，委托代理人________即甲方代表人。

　　2.乙方是____________，代表人是____________。

　　第七条本合同一式二份。甲乙方产权人一份。

　　第八条本合同发生争议的解决方式：在履约过程中发生的争议，双方可通过协商、诉讼方式解决。

　　第九条双方约定的其他事项：

　　________________________________________________。

　　出卖方(甲方)：_________________

　　购买方(乙方)：__________________

　　日期：____年____月____日